国产成人精品日本亚洲专区6-国产成人精品三区-国产成人精品实拍在线-国产成人精品视频-国产成人精品视频2021

（2016）滬0115民初29877號
　　原告黎某甲(上海)有限公司，注冊地上海市浦東新區。
　　法定代表人葉某某，董事長。
　　委托代理人凌某某，女。
　　委托代理人仝寧，北京長安(上海)律師事務所律師。
　　被告上某某設計有限公司，住所地上海市崇明縣。
　　法定代表人涂某某，總經理。
　　委托代理人陳某某，男。
　　原告黎某甲(上海)有限公司(以下簡稱黎某乙)與被告上某某設計有限公司(以下簡稱大某某)裝飾裝修合同糾紛一案，本院于2016年4月22日立案受理后，依法適用簡易程序，于2016年5月31日公開開庭進行了審理。原告委托代理人凌某某、仝寧及被告委托代理人陳某某到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
　　原告黎某乙訴稱：2015年4月30日，被告大某某與原告黎某乙訂立《上海市建設工程裝飾裝修施工合同》，約定被告按全包方式為原告對上海市浦東新區畢升路XXX弄XXX號樓房屋(以下簡稱畢升路房屋)進行內部裝修，工程造價人民幣980,000元，工期為2015年4月30日至2015年8月28日，延期按每日工程總造價的千分之五處罰，一方違約則支付合同價30%的違約金。合同訂立后，原告按約支付工程款，被告卻一再延誤工期，且存在違法轉包行為。后被告多次向原告出具施工計劃及承諾，表示將限期完工，但一直未能兌現。由于被告存在嚴重的工期延誤及施工質量問題，原告不得已于2015年12月10日向被告發出通知，要求被告停工并對不合格施工部分進行恢復原狀。后原告委托第三方施工單位重新進行裝修。因被告違約給原告造成重大損失，故原告提起訴訟，請求判決：一、確認雙方的裝飾裝修合同于2015年12月10日解除；二、被告支付原告違約金803,600元(包括按合同總價每日千分之五計算自2015年8月29日至2015年12月10日的違約金509,600元及合同總價款30%的違約金294,000元)。
　　被告大某某辯稱：合同履行過程中，原告黎某乙多次變更并增加工程，導致工期延誤。2015年12月10日，原告在沒有任何證據證明施工不合格的情況下通知被告解除合同，并讓第三方施工單位進場裝修。原告行為構成違約，被告不同意其訴訟請求。
　　經審理查明：2015年4月30日，原告黎某乙與被告大某某訂立《上海市建設工程裝飾裝修施工合同》，約定被告按全包方式為原告對畢升路房屋進行內部裝修，工程造價980,000元，工期為2015年4月30日至2015年8月28日，延期按每日工程總造價的千分之五處罰，一方違約則支付合同價30%的違約金。合同訂立后，被告進場裝修。后因工期延誤，雙方于2015年10月22日訂立《關于畢升路XXX弄XXX號樓裝修項目之協議》，對截至2015年10月22日已完成的工程量進行計算，確認原告已支付工程款539,000元，尚欠42,539.60元，被告因工期延誤應支付違約金269,500元，與上述42,539.60元抵扣后，被告應于2015年11月30日前支付被告226,960.40元，同時被告還應按照協議所附《施工計劃》于2015年11月29日完成剩余所有工程。后被告未支付上述違約金。2015年12月15日，原告在未對工程進行驗收及質量鑒定的情形下，以被告未能按照《施工計劃》的時間期限完成裝修及質量存在嚴重問題為由，通知被告停止施工。2015年12月29日，原告與案外人上某某有限公司訂立《建筑裝飾工程施工合同》，對畢升路房屋再次進行裝修。2016年2月29日，被告以原告拖欠工程款為由提起(2016)滬0115民初16046號一案民事訴訟，該案中雙方確認原告已經支付被告合同總價款980,000元中的609,000元，本院根據各自履約的情況酌情認定原告還應支付被告工程款300,000元。2016年4月22日，原告提起本案訴訟，以被告違約為由要求其支付違約金。
　　以上事實，有原告提供的《上海市建設工程裝飾裝修施工合同》、發票、付款憑證、借條、《關于畢升路XXX弄XXX號樓裝修項目之協議》、《施工計劃》、通知、《上海市房屋租賃合同》、《建筑裝飾工程施工合同》，被告提供的《上海市建設工程裝飾裝修施工合同》、《施工計劃》及雙方的庭審陳述等證據在案佐證。
　　本院認為，依法成立的合同，對當事人具有法律約束力。本案中，原、被告之間的裝飾裝修合同成立，被告進場裝修，原告在未對工程進行驗收結算及質量鑒定的情形下，就單方通知被告停止施工并讓案外人進場再次施工，導致無法對被告實際完成的工程進行鑒定，現原告要求確認合同解除的正當性，本院不予確認。合同履行過程中，雙方就工期延誤的違約金支付及后續工程的施工計劃達成協議，系對合同內容的部分變更，具有法律效力，協議中雙方明確被告因工期延誤應支付違約金269,500元，與原告所欠工程款42,539.60元抵扣后，被告應于2015年11月30日前支付被告226,960.40元，對此部分違約金本院予以確認。關于原告主張的803,600元違約金，因原告自身原因導致無法對被告完成的實際工程進行鑒定，進而對其履約情況進行準確認定，故本院對原告此數額的違約金訴請難以支持。現雙方的裝飾裝修合同事實上已經無法繼續履行，在(2016)滬0115民初16046號一案中，雙方確認原告已經支付合同總價款980,000元中的609,000元，本院根據各自履約情況酌情認定原告還應支付被告工程款300,000元，該案已經按照合同總價款就原告的拖欠款項全部進行處理，故在本案中，本院認定被告還應當支付原告違約金269,500元，不再與42,539.60拖欠工程款進行抵扣。依照《中華人民共和國合同法》第八條第一款、第七十七條第一款的規定，判決如下：
　　一、被告上某某設計有限公司于本判決生效之日起十日內支付原告黎某甲(上海)有限公司違約金269,500元；
　　二、駁回原告黎某甲(上海)有限公司的其余訴訟請求。
　　負有金錢給付義務的當事人，如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條的規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
　　案件受理費8,896元，減半收取計4,448元，由原告黎某甲(上海)有限公司負擔2,956.30元，被告上某某設計有限公司負擔1,491.70元。
　　如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，上訴于上海市第一中級人民法院。


審 判 員 龔文詒
二〇一六年六月二十八日
書 記 員 姜 輝